Committente
Comune di Poschiavo, Via da Clalt 301, 7742 Poschiavo
Rif. / Responsabile tecnico, Marco Passini.
Procedure / Contratti:
Gare di appalto libere - Contratti di appalto.
Incarichi:
Opere da impresario
Opere di pavimentazione
Oggetto:
Ripristino strada in prossimità Vestagg Da Capitul
Volume dei lavori:
Opere da impresario costruttore
CPN 111 Lavori a regia
CPN 113 Impianto di cantiere
CPN 116 Taglio alberi e dissodamenti
CPN 117 Demolizioni
CPN 164 Ancoraggi e pareti chiodate
CPN 171 Pali
CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra
CPN 221 Strati di fondazione
CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento
CPN 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto
Opere di pavimentazione:
CPN 111 Lavori a regia
CPN 223 Pavimentazioni
Sopralluogo:
Obbligatorio, in data 23.10.2015, ore 11.20, sul luogo dell’intervento (presso la diramazione della strada Riscet-Val dala Presa-Massela).
Indirizzo per l'inoltro:
Cancelleria del Comune di Poschiavo
CH - 7742 Poschiavo (Etichetta gialla preindirizzata).
Diciture:
"Ripristino strada in prossimità Vestagg Da Capitul - Opere da impresario" risp. "Ripristino strada in prossimità Vestagg Da Capitul - Opere di pavimentazione".
Le offerte vanno inoltrate per posta. Offerte senza il timbro di un ufficio postale svizzero, incomplete, corrette, senza gli allegati richiesti, inviate in ritardo o senza la dicitura esterna, saranno considerate nulle.
Termine d'inoltro:
Mercoledì 11 novembre 2015 (timbro postale, per posta A).
Condizioni / garanzie:
I requisiti tecnici ed economici richiesti, come pure le garanzie finanziarie e le informazioni sulla documentazione da inoltrare sono indicati sul capitolato d'offerta.
Non sono ammesse varianti.
Offerte parziali sono escluse.
Termini d’esecuzione:
Inizio lavori: Opere da impresario Autunno 2015 - Opere di pavimentazione Primavera 2016.
Ultimazione lavori:
Primavera 2016.
Durata e validità dell'offerta:
Sei mesi dalla data di inoltro.
Criteri d’idoneità:
Capacità organizzativa / Idoneità, abilitazione e capacità tecnica / Competenza ed esperienza, idoneità economica – finanziaria.
Criteri di aggiudicazione:
Prezzo 60% / Gestione programma lavori, rispetto dei termini 20% / Idoneità tecnica e qualità di esecuzione 20%.
Consegna formulari d'offerta:
I formulari d'offerta verranno direttamente consegnati alle imprese presenti al sopralluogo.
Luogo dell'esposizione dei piani:
Comune di Poschiavo, Reparto tecnico, 7742 Poschiavo.
Informazioni:
Studio d'ingegneria Donatsch + Partner SA
Via dal Crot 293 – CH-7742 Poschiavo
Tel.: 081 839 04 43
Oppure:
Reparto tecnico del Comune di Poschiavo, CH-7742 Poschiavo
Tel.: 081 839 03 29
Apertura delle offerte:
Venerdì 13 novembre 2015, ore 14.00, presso gli uffici Comunali al piano terra.
Altre informazioni:
Per la delibera delle gare è fatta riserva dell’approvazione del progetto e del credito da parte degli Enti preposti.
Il Committente si riserva il diritto di condurre trattative solo con gli offerenti che hanno una possibilità concreta di aggiudicarsi la commessa.
Il Committente si riserva il diritto di eliminare dalle offerte singoli generi di lavoro o parte di essi, di non deliberarli o deliberarli solo in parte o diversamente.
Il Committente delibera lavori unicamente a imprenditori che rispettano la tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro sul luogo dove essi forniscono le proprie prestazioni.
Rimedi giuridici:
Contro la pubblicazione delle presenti gare d’appalto può essere interposto ricorso scritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione, presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira. Il ricorso va presentato in due copie, indicando le richieste, le motivazioni e relativi mezzi di prova, debitamente firmato.
Reparto tecnico
